一、工程合同如何計算工期？
在工程實務中，計算工期延誤的方法，主要有以下幾種：
1．工期分析法。依據合同工期的網絡進度計劃圖，對比承包人完成各種原因增加的工程量所需用工時，并考慮工序改變等影響，分析干擾事件發生之后的工期損失，計算索賠值。
2．實測法。承包人在延期事件影響下，完成工程所實際延誤的工時。
3．類推法。即用同類工程、同類項目，同類經濟技術指標如規模、造價、工期計量標準進行類比，求得各類數據。
4．比例法。即按合同價款或者工程量增減的比例，確定工期增減值。
5．定額法。參考國家發布的工期定額，結合工程的具體情況確定工期延誤天數。
6．過錯分擔法。如果存在兩個以上的誤期因素，根據當事人造成誤期的過錯大小或原因力比例決定誤期責任的承擔。
二、裝修合同沒寫賠付但工期超了？
只要約定了完工時間,裝修公司超期未完成裝修就說明他們違反了合同約定,因此裝修公司仍然應該承擔違約責任,可以要求減少裝修費、賠償因延期造成的損失。
三、合同沒約定，裝修工期延遲怎么賠償？
工期延長是違約的一種，如果沒有約定具體的違約賠償標準，是沒辦法依據合同主張違約的；你只能要求因延長工期導致你的損失，而且你得證明你的損失數額。
四、裝修合同中沒有工期的設定，合同是否有效？
合同雖然沒有明確約定工期，但仍然合法有效。對于沒有約定工期問題，雙方可以重新協商；協商不成的，按照合同法的規定進行處理。《合同法》：第六十一條合同生效后，當事人就質量、價款或者報酬、履行地點等內容沒有約定或者約定不明確的，可以協議補充；不能達成補充協議的，按照合同有關條款或者交易習慣確定。
第六十二條當事人就有關合同內容約定不明確，依照本法第六十一條的規定仍不能確定的，適用下列規定：
（一）質量要求不明確的，按照國家標準、行業標準履行；沒有國家標準、行業標準的，按照通常標準或者符合合同目的的特定標準履行。
（二）價款或者報酬不明確的，按照訂立合同時履行地的市場價格履行；依法應當執行政府定價或者政府指導價的，按照規定履行。
（三）履行地點不明確，給付貨幣的，在接受貨幣一方所在地履行；交付不動產的，在不動產所在地履行；其他標的，在履行義務一方所在地履行。
（四）履行期限不明確的，債務人可以隨時履行，債權人也可以隨時要求履行，但應當給對方必要的準備時間。
（五）履行方式不明確的，按照有利于實現合同目的的方式履行。
（六）履行費用的負擔不明確的，由履行義務一方負擔。
五、裝修合同沒有賠償條款，裝修拖延工期怎么辦？
這樣的合同是有效的，但是并不嚴謹。但是按照相關的規定，即使合同中沒有約定賠償事宜，一方違約給另一方造成的損失。應當以實際的損失大小計算并賠償。比如說李先生家的裝修工期延誤，就可以按照李先生的租金損失來計算賠償。
六、裝修拖延工期沒簽合同怎么辦？
那要看你有沒有把工程款全結了？如果工程款沒有全結，那么扣除他拖延工期這一部分，或者直接后期的工程款不給結算。如果你工程款全部結完了，那就看你們當初的約定，雖然沒有簽合同，有約定也算。如果只是口頭約定，那么你就想辦法把你們的口頭約定錄音保存。然后拔打12315投訴電話或者是投訴到工商管理部門。
七、裝修合同沒有寫工期時間屬于違法嗎？
1.裝修合同沒有寫工期時間本身就是無效合同。也可以說違法，也能說不違法。
2如果合同已成立并實施，才能介定是否違法，你所說的合同就不成立所以我認就不存違法。
3.現實生活中這種情況就不會發生，即然簽訂裝修合同也同樣不會犯這么低級的錯誤。
八、裝修合同沒有約定工期的怎么辦？
可以簽訂補充協議。合同是雙方在平等自愿公平的原則下簽訂的，是受法律保護的。如果合同沒有約定工期，屬于漏項，雙方可以協商解決，如果達不成一致意見，可以通過訴訟途徑解決。
按照誰主張誰舉證的原則，原告提供相關證據，以法院判決為準。
九、裝修沒有按合同工期完工怎么投訴？
如果裝修沒有按照合同規定的工期完工，您可以采取以下步驟進行投訴。
首先，與裝修公司進行溝通，要求他們按照合同履行責任并盡快完成工程。如果溝通無果，您可以向相關的消費者權益保護機構或建設行政主管部門投訴，提供合同和相關證據以支持您的投訴。
同時，您還可以考慮尋求法律援助，向法院提起訴訟，維護自己的合法權益。在投訴過程中，保持溝通記錄和相關證據的保存是非常重要的。
十、裝修工期怎么算？
1. 首先是瓦工，需要15~20天，其中拆改工程需要1~2天，水電工程需要4~10天，防水工程需要3~7天，隱蔽工程的驗收需要1天；
2. 同時木工進行交叉施工，木工需要15~20天進行框架的木制作，飾面、收口需要5~10天；
3. 其后油工進場，需要10~15天，具體包括木做底漆、木做面漆、墻面刮膩子和涂涮乳膠漆；
4.最后安裝地板、櫥柜、開關、插座、燈具、衛生潔具和五金的需要4~6天的時間。散氣一般1個月到三個月
